云南滇东雨汪能源有限公司老伍衣灰场环保问题综合整治项目EPC工程采购招标 已由项目审批机关批准，项目资金为 企业自筹 ,招标人为 云南滇东雨汪能源有限公司 。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 。
2. 项目概况与招标范围
2.1 工程名称
云南滇东雨汪能源有限公司老伍衣灰场环保问题综合整治项目EPC工程采购
2.2 场址地理位置
老伍衣灰场位于曲靖市富源县十八连山镇卡锡村
2.3 工程规模
本期工程主要包括老伍衣灰场内新建截洪沟及灰水回收系统、防渗导排设计、防风抑尘设计、灰场分区堆放规划等环保整治内容，对灰场进行扩容，扩容后灰场库容需可供电厂2×600MW机组堆放灰渣和石膏3年左右。
2.4招标范围
云南滇东雨汪能源有限公司老伍衣灰场环保问题综合整治工程EPC总承包项目主要包括本工程的勘察设计（初步设计、施工图、竣工图）、设备及材料采购供应、建筑、安装、试验、调试、培训、验收资料移交和本项目环评报告、水土保持报告的编制、报批、评审及批复取得和环境监测及环境保护验收、水土保持监测及验收、环保监理、水保监理、环水保补偿和石膏作为子坝坝基研究试验、出具科研成果等内容。需授权发明专利1项，期刊论文1篇（期刊具备双刊号，国家新闻出版署可查，且可在知网、万方或维普检索）。具体内容详见第五章 发包人要求。
2.5 项目工期：
2.5.1 本项目各节点工期要求如下 ：勘察及初步设计，须自合同签订之日起2个月内完成；环境影响评价报告编制工作，须自合同签订之日起1个月内完成初稿，2个月内完成送审稿； 项目施工须于2027年12月31日前完工 ；竣工验收合格后4个月内，须完成包括但不限于水土保持及环境保护验收、竣工图移交、档案验收配合、中央环保督查问题验收配合、结（决）算审计配合及合同约定的所有缺陷责任与辅助工作。
2.5.2 风险提示：本项目为环保整改项目，时效性要求较高，项目已取得建设用地预审与选址意见书，土地征收工作与EPC工期同步推进。承包人应知晓并接受：因征地推进滞后、相关行政许可办理延误等（包括但不限于）导致实际开工时间延迟，承包人仍须通过增加资源投入、优化施工组织等措施，确保2027年12月31日前完成全部施工任务，且不得因此向发包人主张赶工费、窝工费等，也不得要求施工工期顺延。任何因开工延迟导致的时间损失及资源增加，均由承包人自行承担。投标人应在报价及实施计划中充分考虑上述风险及对应成本。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；
(2) 没有处于行政主管部门系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；
(3) 在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录，没有经鉴定部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录；
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6) 法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。
3.2 专用资格条件：
3.2.1.资质等级要求：投标人须具有有效的安全生产许可证，同时具备以下资质，并提供资质证书扫描件：
（1）工程勘察综合资质甲级及工程设计综合资质甲级；
（2）电力工程施工总承包壹级及以上资质。
3.2.2.业绩要求：提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日业绩，且满足以下条件之一：
（1）EPC业绩：投标人需至少具有1项固废污染综合治理或灰场新建或灰场改建或灰场扩建的EPC合同业绩（可为单独灰场EPC合同，也可为承包范围包含灰场部分的火电厂主体工程EPC合同）。
（2）设计+施工业绩：投标人需至少具有1项火电厂灰场设计相关合同业绩（合同内容须包含灰场设计，可为单独设计合同或联合体投标中的设计合同），以及1项火电厂灰场施工相关合同业绩（合同内容须包含灰场施工，可为单独施工合同或联合体投标中的施工合同）。同一家投标人具有以上要求的1项设计业绩及1项施工业绩计为1项有效业绩。
上述所有业绩均须提供业绩证明材料，包括合同复印件（需至少涵盖合同首页、体现合同内容或工作范围的页面、签字盖章页），每项业绩须至少提供1张结算增值税发票或阶段性收付款发票（事业单位项目可提供拨款凭证）未按要求提供材料的对应业绩按无效业绩处理。
3.2.3.项目经理的要求：投标人拟派的项目经理应具有住房和城乡建设厅颁发且在有效期内的中华人民共和国一级建造师注册证书，及有效的安全生产考核合格证书（B类），须提供建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书扫描件。
3.2.4.本工程不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
获取时间：2026年06月22日至2026-06-29 17:00
2. 项目概况与招标范围
2.1 工程名称
云南滇东雨汪能源有限公司老伍衣灰场环保问题综合整治项目EPC工程采购
2.2 场址地理位置
老伍衣灰场位于曲靖市富源县十八连山镇卡锡村
2.3 工程规模
本期工程主要包括老伍衣灰场内新建截洪沟及灰水回收系统、防渗导排设计、防风抑尘设计、灰场分区堆放规划等环保整治内容，对灰场进行扩容，扩容后灰场库容需可供电厂2×600MW机组堆放灰渣和石膏3年左右。
2.4招标范围
云南滇东雨汪能源有限公司老伍衣灰场环保问题综合整治工程EPC总承包项目主要包括本工程的勘察设计（初步设计、施工图、竣工图）、设备及材料采购供应、建筑、安装、试验、调试、培训、验收资料移交和本项目环评报告、水土保持报告的编制、报批、评审及批复取得和环境监测及环境保护验收、水土保持监测及验收、环保监理、水保监理、环水保补偿和石膏作为子坝坝基研究试验、出具科研成果等内容。需授权发明专利1项，期刊论文1篇（期刊具备双刊号，国家新闻出版署可查，且可在知网、万方或维普检索）。具体内容详见第五章 发包人要求。
2.5 项目工期：
2.5.1 本项目各节点工期要求如下 ：勘察及初步设计，须自合同签订之日起2个月内完成；环境影响评价报告编制工作，须自合同签订之日起1个月内完成初稿，2个月内完成送审稿； 项目施工须于2027年12月31日前完工 ；竣工验收合格后4个月内，须完成包括但不限于水土保持及环境保护验收、竣工图移交、档案验收配合、中央环保督查问题验收配合、结（决）算审计配合及合同约定的所有缺陷责任与辅助工作。
2.5.2 风险提示：本项目为环保整改项目，时效性要求较高，项目已取得建设用地预审与选址意见书，土地征收工作与EPC工期同步推进。承包人应知晓并接受：因征地推进滞后、相关行政许可办理延误等（包括但不限于）导致实际开工时间延迟，承包人仍须通过增加资源投入、优化施工组织等措施，确保2027年12月31日前完成全部施工任务，且不得因此向发包人主张赶工费、窝工费等，也不得要求施工工期顺延。任何因开工延迟导致的时间损失及资源增加，均由承包人自行承担。投标人应在报价及实施计划中充分考虑上述风险及对应成本。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；
(2) 没有处于行政主管部门系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；
(3) 在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录，没有经鉴定部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录；
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6) 法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。
3.2 专用资格条件：
3.2.1.资质等级要求：投标人须具有有效的安全生产许可证，同时具备以下资质，并提供资质证书扫描件：
（1）工程勘察综合资质甲级及工程设计综合资质甲级；
（2）电力工程施工总承包壹级及以上资质。
3.2.2.业绩要求：提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日业绩，且满足以下条件之一：
（1）EPC业绩：投标人需至少具有1项固废污染综合治理或灰场新建或灰场改建或灰场扩建的EPC合同业绩（可为单独灰场EPC合同，也可为承包范围包含灰场部分的火电厂主体工程EPC合同）。
（2）设计+施工业绩：投标人需至少具有1项火电厂灰场设计相关合同业绩（合同内容须包含灰场设计，可为单独设计合同或联合体投标中的设计合同），以及1项火电厂灰场施工相关合同业绩（合同内容须包含灰场施工，可为单独施工合同或联合体投标中的施工合同）。同一家投标人具有以上要求的1项设计业绩及1项施工业绩计为1项有效业绩。
上述所有业绩均须提供业绩证明材料，包括合同复印件（需至少涵盖合同首页、体现合同内容或工作范围的页面、签字盖章页），每项业绩须至少提供1张结算增值税发票或阶段性收付款发票（事业单位项目可提供拨款凭证）未按要求提供材料的对应业绩按无效业绩处理。
3.2.3.项目经理的要求：投标人拟派的项目经理应具有住房和城乡建设厅颁发且在有效期内的中华人民共和国一级建造师注册证书，及有效的安全生产考核合格证书（B类），须提供建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书扫描件。
3.2.4.本工程不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
获取时间：2026年06月22日至2026-06-29 17:00
购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜，未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标，购买标书及具体流程联系 010-51957412
联 系 人：马友
手 机：18701298819 (微信同号)
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
